履约担保书

履约担保书1

一、法律依据：

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《建设部关于修改<建筑工程施工许可管理办法>的决定》（建设部第91号令）、《融资性担保公司管理暂行办法》等法律、法规的规定。

二、概念解释

1、投标担保指由担保人为投标人向招标人提供的保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动的担保。 投标担保可采用银行保函、专业担保公司的保证，或保证金担保方式， 具体方式由招标人在招标文件中规定。

2、预付款担保指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10%，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。

3、工程履约担保保证担保人（担保公司）向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目；还可以经过协商，业主从新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。

4、履约保证金财政部《政府采购货物和服务招投管理办法》第36条和第37条中，对投标保证金的收取比例进行了明确的规定,但对履约保证金收取与管理没有任何规定,政府采购中心具体操作的时候也没有统一标准。

一、履约保证金的概念与法律规定

所谓合同履约保证金，是指大型招标项目、工程招标、政府采购项目或者拍卖，为了防止各种不确定性和风险以及考察中标单位有没有实力完成此采购项目的一种程序，属于一种特殊的督促中标人履行合同的措施，具有控制合同有效执行与风险防范的功能。招标人在招标文件中一般规定，中标的投标人需要提交合同履约保证金，它是保证履行合同义务的担保。依照《招标投标法》第四十六条第二款的规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金制度是《招标投标法》为确保工程质量和工期所建立的一项法律制度，采购人在招标文件中也确实可以运用这项制度来保证工程质量和工期。从法律上讲，我认为履约保证金既不同于定金，也不同于预付款，更不同于保证。 但是《招标投标法》没有对实施这项制度的相关条件作出详细的规定，比如，履约保证金交付的比例，如何监管，由谁监管等等，致使实践中出现较多的问题。财政部《政府采购货物和服务招投管理办法》

第36条和第37条中，对投标保证金的收取比例进行了明确的规定,但对履约保证金收取与管理没有任何规定,政府采购中心具体操作的时候也没有统一标准。

二、履约保证金的作用

履约保证金约束主体十分明确，就是项目中标人，履约保证金的主要作用是保证完全履行合同，保证按合同约定的质量、标准和工期条款履行合同。为了控制中标人合同履行过程中的折扣与水分问题，让中标人在合同执行前交纳一定数额的履约保证金，根据合同随时考核验收，发现问题限时整改，否则将会没收或部分扣除履约保证金，在具体操作中，误期赔偿费也可从应付货款或履约保证金中扣除。笔者认为，建立履约保证金制度对促使中标人履约、防止中标人违约，督促中标人履行合同义务，对违约者进行惩戒等具有重要的作用。

三、履约保证金操作实例

由于相关法规及办法对履约保证金的收取与管理没有规定,具体操作时没有统一标准，各地的操作方法都不一样，笔者查阅了有关资料，一般的做法都是把保证金交给集中采购机构，但是交付的金额与时间、有效期、退还时间有些不同。

1、有些地方把履约保证金作为合同生效的条件，在接到中标通知书后7天内，中标人应按合同规定向业主提交履约保证金或履约保函。在供需双方和采购中心法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且需方收到供方提交的履约保证金后合同生效。

2、履约保证金金额有些地方是中标合同价的5%以内，有些地方是中标合同价的10%以内，施工履约保证金金额有些地方规定为中标价的20%。

3、履约保证金退还的时间做法也有所不同，基本上不计利息退还。如采购的是货物，有些地方是经采购人验收合格之日起3个工作日内返还，不计利息，也有20个工作日内返还的。有些地方规定货物经采购人验收合格交付之日后不计利息退还。工程履约保证金的有效期直至工程竣工验收合格备案后的第2天，在此期间中标人出现按施工合同应对业主给付经济赔偿的情况时，业主有权从履约保证金中取得赔偿金额;余额由业主在有效期届满后5天内按中国建设银行同期贷款利率计息后本息全额退还给中标人。

4、不少采购机构在标书中注明投标人中标后投标保证金将自动转为履约保证金，一旦投标保证金金额偏少时，转入履约保证金阶段还要补交。有些采购机构对询价采购方式规定，经采购人特别要求，可以在询价标段中明确成交供应商在签订合同时，须向采购人提交不高于成交额10%的履约保证金。采购人未作特别要求的，一般将询价保证金自动转为履约保证金，额度为成交额的1%，如不足可以要求补缴。

5、对政府采购的定点企业，有些地方规定通过扣除履约保证金的制裁措施。有违规行为的，一经调查属实，第一次通报批评，并扣履约保证金10%;第二次扣除履约保证金的50%;第三次扣全部履约保证金;第四次通报取消其定点资格，并在三年内不得参与政府采购的招标活动。

6、有些地方规定把履约保证金等同于定金。有些地方规定招标人不得擅自提高履约保证金，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当双倍返还中标人的履约保证金;给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。笔者认为，政府采购中的履约保证金不属于定金。不论供应商是否同意和自愿，采购主体与中标供应商签订合同发生争议时援引定金罚则缺乏法律根据。

四、建议与对策

1、履约保证金收取数量及标准目前很难有准确的说法。笔者认为，履约保证金数额的多少取决于采购项目的类型与规模，但大体上应能保证中标人违约时采购人所受损失能得到补偿，通常为合同金额的5%-10%左右，当然采购人要求高于上述额度时，也不能说不对，但不能高得太多(为合同价的15%还是可以的，如果为合同价的25%就太高了)。因为有关法律法规对履约保证金收取的具体数额没有特别的规定，结合我国的具体情况，本人认为以5%～10%为宜。

2、法律法规对履约保证金交付给谁没有明确规定，笔者认为交给集中采购机构比较合理。集中采购机构作为中间方，能站在公正立场上正确处理合同履约问题，同时也便于对采购人与供应商进行有效控制，维护双方的合法权利。

3、 履约保证金应在签定正式合同前提交，履约保证金返还时间为验收合格之日或合同约定时间。履约保证金收取时间一般情况应该在投标保证金退还之前，中标通知书发出之后。具体的时间规定应在标书中明确注明，便于中标人操作，目前的投标文件一般会规定中标人在收到中标通知书几天内，应按照合同规定缴纳履约保证金，否则将没收投标保证金，取消中标资格，授予另一中标候选人中标等。不少采购机构在标书中注明投标人中标后投标保证金将自动转为履约保证金，一旦投标保证金金额偏少时，转入履约保证金阶段还要补交，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，原来将中标供应商的投标保证金直接转变成履约保证金的做法不再符合规定了，办法规定五日内退还，按照标书规定，又必须在交纳履约保证金后才能退还履约保证金，这样来回折腾，影响效率。笔者认为，中标后投标保证金自动转成履约保证金 ，不足部分再补齐，这样做比较合理。

4、在工程合同中，招标人可将一部分保证金展期至工程完工后，即直到工程最后验收为止。在货物或服务采购合同中，招标人也可将一部分保证金展期至安装或调试之后。 如果中标人拒绝提交履约保证金，可以视为放弃中标项目(参见《招标投标法》第四十五条的有关规定)，应当承担违约责任。在这种情况下，招标人可以从仍然有效的其余投标中选择排序最前的投标为中选的投标，但招标人也有权拒绝其余的所有投标，并重新组织招标。

5、也有些集中采购机构不收取履约保证金，笔者认为，收取履约保证金目的就是保证供应商诚实经营和防范风险，收与不收要区别对待。对于一直从事政府采购业务，诚信度高的供应商可以不收，如果集中采购机构建立了供应商的诚信体系与档案，确立了综合考核与评估制度，就能对供应商的诚信等级作出正确的评估。随着诚信体系与评估制度的完善，对诚信度高的供应商不收履约保证金也是合理可行的。

6、在政府采购供应商资格审查过程中，采购主体一般都要求参加投标的供应商必须提供相应的保证金，招标采购文件的重要内容之一就是保证金条款，通常又分为缔约保证金和履约保证金。为了保证政府采购项目顺利进行，政府采购国际规则和各国的政府采购法中，都有资金担保的规定。然而，我国的政府采购法中却寻找不到一个有关履约保证金的条款。招标投标法中对履约担保的形式和额度也没有作出规定。政府采购中的履约保证金应该通过立法予以规范。履约保证金的具体数额比例、返还日期、权利义务等必须有明确的法律规范，从而才具有可操作性。解决这个问题的关键是完善立法，即法律法规或有关部门应该明确实施履约保证金制度的各项具体规定，务必加强履约保证金的监管力度，使履约保证金真正发挥其确保工期和质量、防范风险的作用

五、履约担保业务流程

(承包方A)通过招投标取得(发包方B)工程的承包建设权并签订《建设工程承包合同》，B为了增加A的违约成本并保证工程建设质量和按期完工，B会要求A寻找（银行C）为其提供《履约保函》，C同时也会要求A寻找（担保公司D）为其出具的《履约保函》提供担保，B与D签订《委托保证合同》委托担保公司D与银行C签订《保证合同》。

六、涉及合同

《建设工程承包合同》发包方和承包方签订

《履约保函》银行开具给发包方

《委托保证合同》承包方与担保公司签订

《保证合同》担保公司与银行签订

七、反担保措施

附件：《融资性担保公司管理暂行办法》

第十九条融资性担保公司经监管部门批准，可以兼营下列部分或全部业务：

（一）诉讼保全担保。

（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。

（三）与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

（四）以自有资金进行投资。

（五）监管部门规定的其他业务。

《天津工程担保管理办法》

第八条专业担保公司担保余额的总额不得超过净资产的10倍；单笔担保金额不得超过该担保公司净资产的50%。

建设部关于修改<建筑工程施工许可管理办法>的决定第四条

履约担保书2

工程有限责任公司：

鉴于寅龙金属结构公司、宋某某与贵公司合作，全额垫资进行瑞丽市35KV电力施工工程的施工。我方愿意无条件地，不可撤销地就寅龙金属结构公司、宋某某与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保范围为瑞丽市35KV电力施工工程土建部分所需资金(月人民币300万元)。

2、担保有效期至瑞丽市政府支付瑞丽市35KV电力施工工程土建部分工程款止。

3、在本担保期内，如潞西市寅龙金属结构公司、宋某某对瑞丽市35KV电力施工工程土建部分无力垫资建设，由我公司垫资建设。

担保人： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

电话：xxxxx

xx年xx月xx日

履约担保书3

工程有限责任公司：

鉴于寅龙金属结构公司、____与贵公司合作，全额垫资进行瑞丽市35KV电力施工工程的施工。我方愿意无条件地，不可撤销地就寅龙金属结构公司、宋某某与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保范围为瑞丽市35KV电力施工工程土建部分所需资金（月人民币300万元）。

2、担保有效期至瑞丽市政府支付瑞丽市35KV电力施工工程土建部分工程款止。

3、在本担保期内，如潞西市寅龙金属结构公司、宋某某对瑞丽市35KV电力施工工程土建部分无力垫资建设，由我公司垫资建设。

担保人：______（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：______（签字）

电话：______

____年____月____日

履约担保书4

根据本担保书，______________（承包人名称）做为委托人（以下称“承包人”，）和________________（担保公司，证券公司或保险公司名称）做为担保人共同向债权人______________（雇主名称）（以下称雇主）承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________（合同名称）的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改；本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效；否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：

1．根据合同要求完成合同；或_______________________________________。

2．按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额；或

3．付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。

担保人（公章）：_________

承包人（公章）：_________

代表（签名）：___________

代表（签名）：___________

_________年_____月_____日

_________年_____月_____日

签订地点：_______________

签订地点：_______________

履约担保书5

担保单位名称： 地址：

开户银行及账户：

被担保单位负责人： 性别： 年龄： 职务：

被担保单位： 公司，参加 建设工程的投标活动，银行自有资金 万元。

担保单位自有资金 万元，愿为该公司在中标后所签订的工程承包合同进行担保。被担保单位在合同履行中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时作为担保单位愿承担 万元的责任，被担保单位和担保单位均受本履约担保书的约束。

当建设单位以书面提出要求得到上述要求金额的任何付款时，担保单位迅速予以支付。且不挑剔，不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景或理由。

担保单位放弃建设单位应先向被担保单位要求赔偿上述金额，然后再向担保单位提出要求的权利。

担保单位不承担大于本担保书限额的责任。

本担保书至保修责任证书发出后二十八天内保持有效。

担保单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

被担保单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

排水工程放坡一般放多大

履约担保书6

一、被担保人基本资料：

姓名： 身份证号码 ： 电话：

居住地址：

工作单位：

二、担保人基本资料：

姓名： 身份证号码 ： 电话：

居住地址：

工作单位：

附：担保人与被担保人身份证复印件

三、担保事项：

1、被担保人违反公司规章制度或营私舞弊、盗窃及其它不法行为，给公司或他人造成的经济损失;

2、被担保人侵占、私分、贪污、挪用公司公款;

3、因被担保人擅自离职或未按公司规定办理离职手续，给公司造成的经济损失;

4、被担保人违反保密条款，给公司造成的经济损失;

5、被担保人在离职后年内被发现在职期间的违规行为，给公司造成的经济损失。

四、担保期限：为被担保人在职期间及被担保人离职后 年内。

五、担保方式：担保人承担连带担保以及赔偿责任。

六、担保人承诺：本人与 为 关系，现自愿作为其担保人，在担保期限内以上述担保方式对其在公司工作期间的上述担保事项提供担保。

七、本担保书在担保人、被担保人、用人单位签字或盖章后生效，三方各执一份。

担保人签名： 被担保人签名：

20xx年X月X日 20xx年X月X日

用人单位盖章：

20xx年X月X日

履约担保书7

致： （发包人名称）

鉴于 （承包人名称）（以下简称“承包人”）已保证按 （发包人名称）（以下简称“发包人”） (工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；本银行统一为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写） 元（人民币￥ 元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期： 年 月 日

履约担保书8

致：

______于年xx月xx日与贵公司签订了《合同》(编号为)。本担保人已经完全了解该合同之内容并无任何异议，特此不可撤销地和无条件地做出如下保证：

1.本担保人自愿为______提供连带保证，保证其按约定全面履行义务。保证期间为2年，自合同约定的义务履行期限届满之日起计算。

2.如果______不按约定全面履行义务，本担保人将在收到贵公司通知后十日内代其履行相应义务并/或承担相应违约责任和赔偿责任，贵公司为维护合法权利而支付的费用亦由本担保人承担。

3.本保证所涉当事人变更各自名称、住所、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质，或合并、分立、被撤销或破产等均不影响本担保书效力，本担保人仍将承担保证责任。

本担保书自担保人签署(盖章)之日生效。在履行过程中如有争议时，应尽量协商解决，如协商不成，则向贵公司所在地法院提起诉讼。

担保人：(盖章)

法定代表人签字：

附：

担保人信息

名称：

住所：

法定代表人：

营业执照号码：

开户行及帐号：

履约担保书9

工程有限责任公司：

鉴于寅龙金属结构公司、宋某某与贵公司合作，全额垫资进行瑞丽市35KV电力施工工程的施工。我方愿意无条件地，不可撤销地就寅龙金属结构公司、宋某某与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保范围为瑞丽市35KV电力施工工程土建部分所需资金（月人民币300万元）。

2、担保有效期至瑞丽市政府支付瑞丽市35KV电力施工工程土建部分工程款止。

3、在本担保期内，如潞西市寅龙金属结构公司、宋某某对瑞丽市35KV电力施工工程土建部分无力垫资建设，由我公司垫资建设。

担保人： （盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字）

电 话：

xx年xx月xx日

履约担保书10

根据本担保书，_________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和_________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人_________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_________年_________月_________日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：

(1)根据合同要求完成合同;或_________。

(2)按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

(3)付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。

担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________

代表(签名)：_________代表(签名)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

履约担保书11

根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:

根据合同要求完成合同;或_______________________________________。

按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。

担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________

代表(签名):___________ 代表(签名):___________

_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

签订地点:_______________ 签订地点:_______________

履约担保书12

甲方（建设单位）：______________合同编号：__________________

法定代表人：____________________签订地址:___________________

乙方（投标单位）：______________签订日期:_______年___月___日

法定代表人：____________________

丙方（担保人）：________________

法定代表人：____________________

甲乙丙三方本着平等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙、丙方向甲方提供履约担保事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守：

第一条鉴于承包单位乙方已于____年____月_____日向建设单位甲方递交了_____工程的投标文件，愿为投标单位在中标后（下称“承包单位”）同建设单位签署的工程承发包合同担保。下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等。

第二条投标单位乙方作为委托人和丙方作为担保人共同向债权人甲方（下称“建设单位”）承担支付人民币________元的责任，投标单位和担保人均受本履约担保书的约束。

第三条如果承包单位在履行了上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给建设单位造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

第四条本担保人不承担大于本担保书限额的责任。

第五条除了建设单位以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。

第六条本担保书直至保修责任证书发出后______天内一直有效。

第七条本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交__________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向__________人民法院提起诉讼。

第八条建设单位、投标单位和担保人的法定代表人在此签字盖公章，以资证明。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________单位地址：________________________

邮政编码：________________________邮政编码：________________________

联系电话：________________________联系电话：________________________

传真：____________________________传真：____________________________

电子信箱：________________________电子信箱：________________________

开户银行：________________________开户银行：________________________

账号：____________________________账号：____________________________

丙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________

邮政编码：________________________

联系电话：________________________

传真：____________________________

电子信箱：________________________

开户银行：________________________

账号：____________________________

履约担保书13

(当可以获得拟定的履约担保人相关信息时，香港政府保留作出进一步修改的权力)

本履约担保书于xx年______月_______日由以下双方共同签订:

(1) [填写履约担保人名称]，其注册商业地址为___________________(以下统称"担保人");

(2)香港特别行政区政府(以下称为"政府")。

鉴于：

(A)政府按照招标文件(招标编号：/)的条款与条件就政府停车场的管理、运营和维护任务进行招标，且担保人或单个担保人已阅读并理解上述条款。

(B) [填写中标方名称](以下称为"承包人")已就上述招标进行投标;政府愿意在担保人按以下条款与其签订履约担保书的前提下接受其投标。

现基于以上前提，双方约定如下：

1.(a)除于此处明确定义或重新定义，或文意另有所指，上述招标文件(以下称"合约")第三部分中使用或定义的所有词语和表述在本合约中有相同意义。出具银行保函的担保行(按照本招标文件第三部分合约的定义)须于此处被称为"担保行"。

(b)本合约中参考的所有条例和规定都应被视作包含依法重新制定或修改的该条例和规定，并具有大致相同的法律效力，但文意另有所指的除外。

(c)单数形式的词汇应包含复数含义，表示阳性的词汇应包含阴性或中性含义，表示人的词汇亦包含企业和公司含义，反之亦然。

(d)除非另作说明，参考条款是指参考本合约的条款。

(e)本合约中担保人对其作出的每项陈述、担保、声明、协议、允诺和契约及其义务须承担连带责任，或应被视作由其连带作出，且对其有连带的约束力。

第一部分—招标条款(附录E)

2. (a)按照承包人的要求，所有担保人(或单个担保人)作为连续担保的担保人以及第一债务人，特此向[以承担共同连带责任方式]向政府作出不可撤销且无条件的保证，保证其按时适当地履行本合约中的所有义务。

(b)所有担保人(或单个担保人)特此[以承担共同连带责任方式]向政府作出以下不可撤销且无条件的保证和许诺：

(1)所有担保人(或单个担保人)确保承包人始终按时适当地履行本合约中的义务;

(2)若承包人在政府或其正式授权代表号召之后仍未能履行本合约的义务，或承包人违反本合约中的任何条款和条件，抑或在政府有合理理由认为承包人不可能履行合约的义务和承诺的情况下，政府可将以上情况以书面形式通知所有担保人(或任何一个担保人)。政府向所有担保人(或任何一个担保人)发出以上通知后，所有担保人(或单个担保人)须被视为已担负本合约所含或与本合约相关的所有义务，无论合约所含条款、条件和约定是否由所有担保人共同作出还是由单个担保人单独作出。上述政府通知为最终通知，且对所有担保人都有约束力。

(c )所有担保人(或单个担保人)知悉若其未能履行、忽略或拒绝履行以上2(a)和2(b)款的义务，或所有担保人(或任何一个担保人)在任何时候(按照上述条款)被视为已担负本合约的义务而其未能履行、忽略或拒绝履行该义务，政府有权向香港法庭申请采取强制令，以声明所有担保人(或单个担保人)负有上述义务，并强制命令其明确履行以下合约义务。

3.(a)所有担保人(或单个担保人)同意并知悉对由于其未能履行、忽略或拒绝履行上述条款2的义务而产生且使政府遭受的一切损失、费用及支出，政府可要求其全面赔偿其损失，但政府以第一受偿人的身份按照条款2(c)所述申请强制令的权力不受影响。在不限制上述条款的条件下，若所有担保人(或任何一个担保人)未能按照上述条款2履行、忽略或拒绝履行义务，政府在其未能履行义务后可选择向承包人或其它第三方支付费用以确保合约义务得到履行，所有承包人(或单个承包人)须在合理时间内对政府作出以上费用的损失补偿。

(b)政府有权以第一受偿人的身份就其损失向担保人索偿(无需申请上述强制令)或用以代替强制令(在政府申请强制令但法庭拒绝执行的情况下)。

第一部分—招标条款(附录E)

4.时间是本履约担保书的要件。

5.所有担保人(或单个担保人)同意政府在任何时间可在不免除或不以任何方式影响以下所有担保人(或单个担保人)义务的情况下，或未得到所有担保人(或单个担保人)同意和知悉的情况下向所有担保人(或单个担保人)、担保银行作出承诺，或在以上情况下纵容、免除、延期履行或执行、放弃、处理、交换、改变、实现、解除或放弃任何担保、留置权、保证及其它政府可能现在或以后拥有的针对以下或其它的所有担保人(或单个担保人)或担保银行的权力及义务，或在以上情况下继续使用、终止或更改政府与担保人、担保银行或两者共同继的交易有关的条款或条件，或在以上情况下免除、解除或更改承包人、所有担保人(或单个担保人)或担保银行的义务，或在以上情况下赞成或更改妥协、安排或和解，或在以上情况下索偿或执行和解，或在政府认为必要时或政府不采取措施将解除或降低本履约担保书的效力或影响以下所有担保人(或单个担保人)义务的情况下同意对本合约进行补充。不管担保人是否对政府作出其它担保、留置或保证，或是否付清政府赔款，政府都可执行本履约担保书。为避免疑义，

(a)所有担保人(或单个担保人)特此保证在任何时候发生下列任一事件不会对其在本履约担保书中的义务、责任和保证造成负面影响或损害，无论以下事件发生前其是否得到通知和得到其同意。

(1)政府完全或部分放弃、延期或免除承包人须遵守或履行的本合约义务或者担保银行按照银行保函须担负的义务，包括担保银行的更改;

(2)本合约的履行延长期限或本合约中承包人义务的其它变动、修改或免除，担保银行按照银行保函须担负义务的变动、修改或免除;

(3)政府未能、未能及时或未能完全执行、主张或行使与本合约中承包人的义务或担保银行按照银行保函应担负义务相关的权利、权力、特权或应得补偿;

(4)自愿或强制的清算、破产、解散、资产出售、财产接管、债权转让、重组、债务和解或其它影响承包人、担保银行或其各自资产，或其它引起承包人或担保银行组织构成变动的事项;

(5)承包人对本合约中部分或全部义务的转让，进行债务变更或分包，不论该转让、债务变更或分包行为是否已得到同意;第一部分—招标条款(附录E)

(6)政府对其拥有的作为承包人按照合约须担负义务的保证金的各种债券、证券或担保的解除、放弃或变更;

(7)任何时候对本合约或银行保函的中止、终止、修改、变更、债务变更或增补;

(8)在不妨害上述规定的普遍性的条件下，任何在缺少本条款的情况下将可能构成或引起普通法上的或衡平法上的所有担保人(或单个担保人)的撤销或针对其的抗辩及免除其义务的事实或事件(无论该事实或是否与上述事件相似)。

6.(a)所有担保人(或单个担保人)特此向政府作出以下表述及保证：

[(1)其为一家按照香港特别行政区法律正式组建的有效存在的有限责任公司;

其为一家按照香港特别行政区法律正式组建的有效存在的有限责任公司，且其大部分普通股于香港股票交易所上市;____________为一家依法组建的合法、有效存在的有限责任公司，该公司已按照公司条例(第32章)第十一部分的规定正式注册为香港的海外公司，且该注册保持充分有效[其大部分普通股于____________上市];

(2)所有担保人(或单个担保人)有充分能力签订并执行本履约担保书并遵守履行下文所述义务;

(3)所有担保人(或单个担保人)按照香港特别行政区所有适用法律法规交付、执行本履约担保书及履行其义务，并得到所有担保人(或单个担保人)

公司决议正式授权，本履约担保书一旦得以交付并执行，将构成所有担保人(或单个担保人)有效且具有法律约束力的义务，其须按本担保书的条款执行其义务;

(4)所有担保人(或单个担保人)对本履约担保书的交付、执行或是遵守履行

其以下义务都不会：

(a)与适用所有担保人(或单个担保人)、其资产及其它附属物的法律、指令、协议、契约、特许权、许可权、许可、责任、义务、职责发生冲突，或造成违反各项的情况;或

(b)违反约束所有担保人(或任何一个担保人)或任何属于其的资产的合约限制条款;或

(c)对所有担保人(或任何一个担保人)的担保、起诉及其它权力造成限制(无论由担保人的备忘录、公司章程，或协议、契约及其它引起)，对所有担保人(或任何一个担保人)的董事会行使上述权力造成限制，对所有担保人(或任何一个担保人)产生额外的影响和限制;或

(d)造成或强迫造成所有担保人(或任何一个担保人)的全部或部分现在或将来的财产、资产和收入的留置、收费、实行担保物权或其它抵押，但此处另有说明的除外。

(5)所有担保人(或单个担保人)执行本履约担保书已得到所有必要的政府或其它各方的同意、授权和批准(如果存在的话)，且完全有效;另外，截至签订本履约担保书之日，所有担保人(或单个担保人)履行以下义务无需得到政府或其它各方的同意、授权和批准;

(6)据所有担保人(或单个担保人)所知，不存在威胁其本身或其资产的法庭、仲裁、政府机构或管理机构未决事项，若该未决事项以不利方式终止，所有担保人(或单个担保人)的业务或财务状况及其支付到期费用的能力或(及)其履行本履约担保书条款要求的义务能力将受到负面影响;

(7)本履约担保书的所有担保人(或单个担保人)的义务是直接的、普遍的及无条件的义务，该义务与担保人现在或将来非后偿的无担保债务及其它债务(包括或有负债)平等存在，但法律而非合约强制有线偿还的债务或其它义务除外;

(8)所有担保人(或单个担保人)未严重违反适用其的法规或其它要求，也未违反其作为当事一方的任何双联契约、信托契据、协议和其它契约的条款且(所有担保人(或单个担保人)完全知悉及相信不存在在已被告知的情况下或时效终止的情况下(或两者同时)仍发生违反上述双联契约、信托契据、协议和其它契约的情况，或在未按规定作适当放弃或补救的情况下继续存在上述违约;

(9)政府提供的关于担保人的所有文件中的信息在所有实质性方面是真实准确的，其中的意见和预测(如果存在的话)是以合理的方式作出并真实记载的;同时不存在关于担保人的此类实质性事实：该事实将影响合理一方信任与本履约担保书条款相似、且尚未透露给政府之条款的意愿。

(b)所有担保人(或单个担保人)向政府作出以下承诺：

(1)对于所有担保人(或任何一个担保人)意识到会发生、且有合理理由认为将对其履行合约及履约担保书中各自义务产生实质性不利影响的事件，所有担保人(或单个担保人)将及时通知政府;

(2)所有担保人(或单个担保人)尽力或委托他人取得各项允诺和批准，尽力完成或委托他人完成所有其它其继续适当履行以下担保人义务所必需或必要的事项。

7. (a)本履约担保书的每项通知、请求、要求、指示或其它沟通事项须以书面方式发出，但可以信件或传真发出。

( b )本履约担保书的每项通知、请求、要求、指示或其它沟通事项，若以信件发出，应发送至以下另一方的地址或另一方之前告知的其它地址;若以传真发出，应发送至以下传真：

(1)香港政府(交通部作为代表)

地址：香港湾仔告士打道7号入境事务大楼41层

收件人：交通部官员

传真号码：(852) 2827 0759

(2)担保人：_________________

地址：

收件人：

传真号码：

(c)除本履约担保书另作说明外，每项通知、请求、要求、指示或其它沟通事项都应被视为已经由担保人收到，若在发布日由传真发送(须传送报告作证明)(若发送日为星期六、星期日或香港公共节日，则应视为于发布日的下一个工作日收到);若由邮寄发送，应视为在完成投递后的七十二(72)个小时内收到;若由专人发送，则应视为在实际交付时收到。

8.本履约担保书之条款不得以口头形式作出修改、放弃、解除或终止，仅可在得到政府批准的书面协议后方能作出。

9.政府未能或延期行使、执行以下任何权力或权利都不应视为放弃以上权力或权力，且政府单独或部分行使、执行任何权力或权利都不影响其行使、执行该权力或权力，亦不影响其行使、执行其它权利或权力。本担保书提供的权力或补偿为累积权力或补偿，不排斥法律规定的任何权力或补偿。

10.本履约担保书中按照任何具有司法管辖权的法院适用法律须被禁止、判定非法或

不可执行的条款应按照该法律的要求在尽可能不修改剩余条款的情况下脱离本履约担保书并被判定无效。当该适用法律的条款被撤销，本履约担保书当事双方可据此在该法律允许的最大范围内撤销上述条款以使本履约担保书按照其条款成为有效、有约束力且可执行的协议。

11.(a)本履约担保书及其当事双方的权力和义务应适用香港特别行政区法律，且依照该法律作出全面解释，当事双方据此向香港法院申请非专属管辖权，且该申请不可撤销。

(b)担保人向香港法院的管辖权申请不应限制政府在任何其它对所有担保人(或单个担保人)拥有、主张或接受司法管辖权的法院对所有担保人(或单个担保人)提起诉讼;无论是否同时进行，在一个或多个司法管辖区内提起的诉讼不影响在其它司法管辖权内提起的诉讼。

(c)_____________现任命香港_____________的______________为其代理人，

由其作出与本履约担保书相关的任何在香港法院提出之诉讼的接受送达，政府保留以法律允许的其它方式向所有担保人或任何一个担保人递送传票的权力。

12.担保人须[以共同连带责任方式]赔偿政府因提起与本履约担保书相关的诉讼而承担的所有合理损失及费用(包括律师费)。

本履约担保书已在以上出现的第一个日期得到适当执行，特此证明。

履约担保书14

承包人履约保函 (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币 元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5、我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。 本条所称交付是指： 。

担保人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日